Список используемых сокращений
FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Международная федерация инженеров-консультантов)
CONS Conditions of Contract for Construction For Building and Engineering Works Designed by the Employer (1st ed. 1999) — Red Book («Условия контракта на сооружение объектов гражданского строительства» (1-е изд. 1999 г.) — «Красная книга»)
P&DB Conditions of Contract for Plant and Design-Build For Electrical and Mechanical Works and for Building and Engineering Works Designed by the Contractor (1st ed. 1999 г.) — Yellow Book («Условия контракта на поставку оборудования, проектирование и строительство для электромеханических и пусковых работ» (1-е изд. 1999 г.) — «Желтая книга»)
EPC Conditions of Contract for EPC / Turnkey Projects (1st ed. 1999) — Silver Book («Условия контракта для проектов типа ИПС (инжиниринг, поставки, строительство)» (1-е изд. 1999 г.) — «Серебряная книга»)
DBO Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects — Gold Book («Условия контракта на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов» — «Золотая книга»)
CONS MDB Conditions of Contract for Construction For Building and Engineering Works Designed by the Employer (Multilateral Development Bank Harmonised Edition) — Pink Book («Условия контракта на сооружение объектов гражданского строительства» (гармонизированное издание международных финансовых институтов) — «Розовая книга»)
CACE Чешская ассоциация инженеров-консультантов
EOT Extension of Time for Completion (Продление срока завершения строительства объектов)
ICC International Chamber of Commerce (Международная торговая палата)
CPM Critical Path Method (Метод критического пути)
DAB Dispute Adjudication Board (Совет по урегулированию споров)
OZ Закон № 40/1964 Свода законов (Гражданский кодекс Чехии)
ObchZ Закон № 513/1991 Свода законов (Коммерческий кодекс Чехии)
BOT Build — Operate — Transfer, модель «строительство — эксплуатация — передача заказчику»
DBO Design — Build — Operate, модель «проектирование — строительство — эксплуатация»
DBOT Design — Build — Operate — Transfer, модель «проектирование — строительство — эксплуатация — передача заказчику»
PPP Public-private partnership, государственно-частное партнерство
ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации
Глава 1. FIDIC
1.1. Международная федерация инженеров-консультантов
FIDIC — сокращенное название организации, разрабатывающей и издающей типовые условия для подготовки международных договоров подряда в сфере строительства, — Международной федерации инженеров-консультантов (аббревиатура FIDIC отражает оригинальное название на французском языке). FIDIC также является обладателем исключительных прав на тексты типовых условий. Правила FIDIC используются во всем мире при проектировании и строительстве таких капиталоемких объектов, как дороги, аэропорты, порты, мосты и электростанции. Федерация, штаб-квартира которой находится в Лозанне (Швейцария), была учреждена в 1913 г. во Франции. Постепенно увеличивая количество своих членов, эта негосударственная организация была признана ООН, крупнейшими банками мира и другими международными институтами. FIDIC была основана, чтобы отстаивать и продвигать общие интересы входящих в нее профессиональных объединений строителей и проектировщиков и для распространения общей информации в интересах ее членов. При этом свое современное значение FIDIC стала приобретать только после Второй мировой войны — именно тогда было положено начало ее активному росту.
Сегодня FIDIC объединяет национальные ассоциации из более чем 70 стран на всех континентах.
На постсоветском пространстве это:
Белорусская ассоциация инженеров-консультантов
ул. Короля, 18
Минск 220004
Беларусь
Тел.: 375 (17) 226 55 19
Факс: 375 (17) 200 53 21
info@belaik.org
www.belaik.org
Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве
ул. Профсоюзная, 65 к.1, БЦ Lotte
Москва, 117342
Россия
Телефон: +7 929 911 31 03
info@nacec.ru
http://nacec.ru/
Российская ассоциация инженеров-консультантов
ул. Кулакова, 20
Москва 123592
Российская Федерация
Тел.: 7 (495) 514 80 66
Факс: 7 (495) 942 79 18
info@raec-moscow.ru
www.raec-moscow.ru
Ассоциация инженеров-консультантов Украины
ул. Богомольца, 6
Киев 01024
Украина
Тел.: 738 (095)613 86 01
aecu@rambler.ru
www.aecu.in.ua
Национальное общество инженеров-консультантов Азербайджана
ул. Аббас Санхат, 14
Баку 1007
Азербайджан
Тел.: 994 (12) 495 11 30
Факс: 994 (12) 495 12 47
FS@aspi.az
www.aspi.az
Узбекская ассоциация инженеров-консультантов
ул. С. Азимова, 79
Ташкент 100060
Узбекистан
Тел.: 998 (71) 234 65 54